前言：中文期刊網精心挑選了土方合同范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。
土方合同范文1
合同雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上，就某某高速公路建設工程項目某某標段土方運輸作業事宜，達成如下協議：
第一條 運輸任務
由乙方負責某某高速公路建設工程項目某某標段土方運輸作業任務，乙方承擔的運輸量按合同履行過程中的實際運輸數量計算。
甲方將根據工程項目所確定的作業時間、作業地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。
第二條 合同期限
自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 運輸起止地
起始地： .到達地： .
第四條 運輸車輛
乙方提供自卸式工程運輸車輛： 輛，車輛牌號： ，行駛證號： ，載重量： 噸。車輛需配備防塵、防拋灑裝置。
第五條 運費結算
運費按 元/噸*公里計算。
因本合同土方運輸所產生的稅、費，由乙方承擔。甲方支付的運費，乙方應出具運輸費發票。
按月結算。于每月五日前對上一月運費進行結算支付。
第六條 運輸質量和安全
乙方必須按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務。
乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全。如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方負責。
第七條 燃油供應
乙方運輸車輛所需燃油按照國家定價由甲方提供，燃油費由乙方承擔，由甲方從乙方運費中扣留支付。
第八條 合同保證金
為保證本合同的順利履行，乙方應于本合同生效后三個工作日內，向甲方交納保證金 萬元人民幣（￥： 元）。上述保證金收取后由甲方出具保證金收據。
合同期限屆滿后，上述保證金由甲方予以返還（從中應予扣留支付的違約金和其他費用除外）。
第九條 運輸管理
1、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。運輸過程中，運輸車輛不得對周邊造成揚塵污染、路面污染和噪聲污染。
2、乙方應當按時、保質、保量完成各項運輸任務。
3、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責，費用自理。
4、乙方運輸的土方在經過甲方指定地磅的計量后，計入乙方日常運輸臺賬。日常運輸臺賬由甲、乙雙方指定經辦人員共同簽字確認。上述臺賬的運輸數量和運輸里程記錄為甲、乙雙方日后運費結算的基準和依據。
5、乙方運輸車輛的運輸作業時間由甲方統一安排，建立按時作業制度，不得遲到、早退。因車輛檢修或其他特殊原因確需暫停運輸作業的，應提前一日向甲方提出書面申請，經甲方批準后方可暫停運輸作業。
第十條 違約責任
1、本合同生效后，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。否則，守約方可以要求對方繼續履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，須返還乙方合同保證金；乙方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，已交合同保證金將不予返回。
2、合同雙方均不得采用虛假記錄、虛假計量或其他方法在運輸數量上弄虛作假。否則，除虛假部分的運輸數量不得作為運費計算依據外，還須按虛假部分運輸數量的運費的拾倍計算違約方應予承擔的違約金。
3、甲方應按照本合同約定及時支付乙方運費。否則，除及時支付乙方運費外，還須按銀行同期貸款利率標準向乙方支付未結算部分運費的利息。利息計算時間自甲方違約付款之日起至欠款實際支付清結之日止。
4、乙方運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內進入施工現場，開展運輸作業，不得延誤。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
5、合同期限屆滿后，乙方的運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內撤出施工現場，不得延誤。否則，乙方所交合同保證金不得要求返還。
6、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，并已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
7、乙方運輸車輛不服從甲方的統一分配、管理、調度和指揮，妨礙施工現場交通運輸秩序的，按每查處一次處以違約金伍佰元人民幣（￥：500元）的標準，由甲方從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
8、乙方運輸車輛必須按照甲方的指令要求，定點裝卸，不得亂裝、亂卸。否則，甲方有權對乙方非定點裝載部分的運輸量不予結算，從乙方運輸臺賬中剔除；如屬非定點卸載的，還須由乙方負責將非定點卸載部分的土方進行清理，裝運至指定地點卸載。
合同履行過程中，乙方如發生三車次以上（含三車次）非定點裝載違約行為的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
乙方每發生非定點裝載一次，除承擔上述違約責任以外，甲方還有權按500元/車次的標準對乙方處以違約金。該違約金可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
9、甲方按照本合同第七條規定提供給乙方的燃油，乙方必須保證用于本合同土方運輸任務，不得另作其他用途。否則，甲方有權終止對乙方的燃油供應。
10、乙方運輸車輛非經甲方批準，擅自停止運輸作業時間累計達48個小時以上（含48小時）的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，未結算部分運費將不再結算支付，乙方所交合同保證金不得要求返還。
11、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
第十一條 爭議的解決
本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向甲方住所地人
民法院提訟，通過法定程序解決。
第十二條 其他約定
1、本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。
2、本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。
托運方（簽字）： 承運方（簽字）：
簽約代表： 簽約代表：
住 所： 住 所：
土方合同范文2
土方車租賃合同范文1甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
因甲方工程施工的需要，租用乙方設備使用，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方在設備租用期間的權利和義務，經雙方協商，共同簽訂本合同，供雙方遵照執行。
一、租賃設備名稱及數量
二、使用地點及用途
設備用途及作業范圍： K134+600-K138+139.78 內工程施工所需土石運輸工程。
三、設備的調遣與費用
乙方承擔設備進離場調遣費用及運輸保險費。
四、租賃費用及結算方式
經雙方協商，所租土石方運輸車的租金為 元/方，付款方式為每計量一次結算工程量的80%。
五、甲方的責任
1、設備所需燃油(柴油)由甲方提供，燃油費用從結算中扣除。
2、在設備租賃期間，未經乙方同意，甲方不得將乙方設備轉租或抵押及變賣，需轉移施工地點時，須征得乙方同意。
六、乙方責任
1、出租設備保證技術狀況良好，做到勤保養勤檢修，準時按雙方商定的時間進場和施工。由于機械設備故障或其它乙方人為原因影響甲方承建工程工期，其責任及直接經濟損失由乙方承擔。
2、安排合格、經驗豐富的操作司機2名，隨機負責設備的操作與維修保養，并負責人員、設備的安全及使用事項。隨機人員要遵守甲方項目部各項規章制度，必須服從項目部調度安排，端正服務態度
1、用于工程項目名稱：張承高速二期F合同段路基五隊
3、設備的保養和維修盡量安排在施工間隙和公休時間進行，乙方要提前向甲方通報，征得甲方的同意后方可進行保養維修。
4、乙方必須保證設備所有運營手續齊全，否則由此引起的罰款，乙方自行承擔。
5、由于操作人員不服從指揮、違章操作和誤操作，造成機械設備損壞和人員傷亡及其對第三方造成的人身和財產損害，一切經濟損失及事故責任由乙方自行負擔，并不得因此影響工期。
6、由于乙方原因與地方發生糾紛，由乙方自行承擔解決，與甲方無關。
7、乙方負責車輛安全停放、看管，車輛發生損壞或丟失，由乙方自行承擔。
七、違約責任
如果一方未履行本合同規定的義務，應向另一方賠償因違約引起的一切直接損失和適當的間接損失。經雙方協商無效后，可向被告所在地人民法院起訴。
八、合同自雙方簽字蓋章即日起生效，其它未盡事宜雙方協商，簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。
九、本合同一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方車租賃合同范文2承租方： (以下簡稱甲方)
出租方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一，甲方租賃乙方工程車名稱： (輛)
二，施工地點:
三，租賃期限：自20xx年 月 日起至 20xx年 月 日
四，付款方式和期限。
租金按月計算，每月租金 元。( 元) 2，自乙方車輛進場之日起干滿一月后(30日)甲方向乙方支付首月租金的70%,剩余30%滿一個季度后支付(第二月后以此類推，及支取70%，扣取30%保證金，所扣取保證金在工程結束時一次性付清)。
五，權利和義務.
1，甲方必須按照合同規定按期支付租金，逾期未付租金乙方有權終止合同并收回設備，造成的經濟損失由甲方承擔。 2，在租賃期內，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租賃的設備上增加或拆除任何零部件，自卸車的維修保養費用由乙方負責，甲方提供幫助與配合。租期內自卸車的主燃料由甲方負責。甲方允
3，在施工過程中乙方駕駛員應服從甲方的工作安排，不得無故脫崗，不得故意怠工.不聽指揮違章操作所造成的一切經濟損失由乙方承擔。未經乙方同意,甲方不得將乙方車輛轉租他方.
4在施工期內，由于道路不通，下雨下雪等，人力不可抗拒等因素影響不能正常施工，所誤工期乙方概不負責，甲方應正常支付租金。因甲乙雙方單方違約所造成的一切損失，由違約方承擔，同時處以20xx0元罰款。雙方任何一方需解除合同,應提前三十日通知對方,否則按照違約處罰.
5未盡事宜雙方協商解決。
備注：
本合同一式三份，甲乙雙方各持一份。經雙方簽字蓋章后生效，雙方應認真按本合同執行，如有異議，提交人民法院訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方車租賃合同范文3發包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家和其他有關法律、行政法規的規定，雙方就承攬《聯楊路道路新建工程工程C01標段建設工程施工合同》本著平等、自愿、誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執行。
第一條 工程概況
1.1工程名稱：紹興中冶梧桐園一期室外配套工程
1.2工程地點：越王路、群賢路
1.3 承包范圍：挖掘機日立120型、斗容量為 1m3挖掘機租賃，場內土方倒運開挖，建筑垃圾購置及運輸。
1.4承包方式與依據：
1.4.1本工程乙方包質量、包安全、包文明施工的形式進行承包施工。
1.4.2本合同以甲方與業主簽訂的合同為前提，結合本工程的實際情況作為本合同的簽訂依據。業主對甲方的相關要求乙方同樣均應遵照執行。
第二條 合同工期
2.1 本合同自 20xx 年 05 月 01 日開始，至工程竣工。本工程工期如有調整，以甲方代表的書面簽字為準。
2.2 如因業主、甲方原因造成工期延誤，則工期順延。
第三條 合同價款
3.1 工程合同單價為：挖掘機月租單價為：20xx0元/月，工程量暫定為 個月。挖掘機臺班單價為： 元/臺班;以上單價不含油價，含稅金。
3.2 本合同總價暫定為人民幣 ，￥ 。
3.3 臺班數量的界定：
3.3.1挖掘機每月總時間不超過機碼表表時240小時，超過的部分另行計算;
3.3.2零星使用計量：每臺班按8小時計算，半個臺班按4小時計算，不足8小時或超過8小時，以每小時0.125個臺班遞減或遞增計算。
3.4 本工程為綜合單價合同，最終結算價以甲方項目部簽證的工程量予以結算。
第四條 甲、乙雙方代表
4.1 本工程的甲方主管單位是 上海寶冶集團有限公司特種分公司紹興項目部 ，甲方代表是 沈斌 。
4.2本工程的乙方主管單位是 ，乙方代表是 。
4.3在本工程施工過程中，甲方代表隨時有權要求乙方及其所雇傭的不能勝任工作或不符合有關規定的管理施工人員及機械設備、材料撤離本工程的工地。
第五條 雙方責任
5.1甲方
(1)負責工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結算等工作。
(2)負責施工中的總體安排和協調施工中的干擾問題。
(3)進場前，對乙方作業人員，做好必要的各項交底。
5.2乙方
(1)乙方負責自身工程的所有工作(除本合同規定的甲方負責的工作)，包括工程的輔工作及后勤保障工作。
(2)承擔人員、機械進廠的一切費用。
(3)乙方進場后，必須聽從甲方現場管理人員的指揮，不得損壞區域內的任何地上、地下的已完工程產品，否則后果自負。
(4)做好有關人員的安全教育工作，負責處理由于乙方責任而造成的工傷事故，并承擔由此而造成的經濟損失。
(5)施工期間，應派專人管理現場，加強與甲方的聯系，協調指揮，直至完工。
(6)乙方應保證設備證照齊全，設備狀況良好，并做好設備保潔工作。
第六條 工程款的支付及竣工決算
6.1 按月結算。每月按甲方項目部簽證工程量的80%支付，剩余工程款待工程結束后結算付清。
6.2 如因業主未及時審批、資金周轉等原因而造成甲方延期支付工程進度款，則乙方同意甲方無須承擔任何責任和費用。
6.3 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致本合同項下工程的工期、安全和質量中的任何一項違反本合同的規定，則甲方有權沒收本合同第6.1款中剩余部分工程款。
6.5 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的合法勞動權益受到損害(拖延支付勞動報酬等)，則甲方有權根據法律規定、政府有關部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等，直接將本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的工資及補償費用等。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料、設備 無 。
第八條 安全施工
8.1 乙方須按國家和業主及甲方的有關規定，采取嚴格的安全防護設施，承擔因為安全措施不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
8.2 甲方在與乙方簽訂本合同后，可另行簽訂安全、保衛及防火協議，作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。
第九條 臨時設施及現場管理
9.1 大臨設施乙方自行考慮，如需在施工現場安排大臨設施，必須由甲方統一安排。
第十條 竣工驗收
10.1 竣工日期由甲方書面通知，本工程不參加竣工驗收。
第十一條 爭議與解決方式
11.1 甲、乙雙方因為履行本合同發生爭議，應相互協商解決。如協商解決不成，則任何一方均可向上海市寶山區人民法院提起訴訟。
11.2發生爭議后，乙方仍應繼續履行合同，保持施工繼續，并保護好已完工程。
第十二條 違約責任
12.1如果乙方不能滿足甲方對機械進廠的時間安排，則根據乙方違約給甲方造成的損失大小、嚴重程度，乙方不僅要承擔因此給甲方造成的一切責任和損失，并須按每次壹萬元向甲方支付違約金，甲方有權單方終止合同。
第十三條 工程轉讓與分包
13.1本工程不得轉讓、分包。
第十四條 合同生效與終止
14.1 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工驗收通過，并且雙方履行完本合同規定的全部權利和義務后，本合同自行失效。
第十五條 附則
15.1本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
15.2本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份;副本 肆 份，甲方執 叁 份，乙方執 壹 份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
土方合同范文3
承運方（乙方）：
合同雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上，就東營市河口區油區辦建設工程項目孤島管理中心辦公樓土方工程運輸作業事宜，達成如下協議：
第一條 運輸任務
由乙方負責河口區油區辦孤島管理中心辦公樓土方運輸作業任務，乙方承擔的運輸量按合同履行過程中的實際運輸數量計算（見圖紙）。
甲方將根據工程項目所確定的作業時間、作業地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。
第二條 合同期限
自2020年12月12日起至2010年12月30日止。
第三條 運輸起止地
起始地：生產基地四分場 到達地：辦公樓新址
第四條 運輸車輛
乙方提供自卸式工程運輸車輛：9輛，載重量：30噸。 運距：11公里
第五條 運費結算
運費按 27.5元/方計算。
本合同甲方負責買土每方8元（不含稅），乙方負責土方運輸所產生的稅、費。甲方支付運費時，乙方應出具運輸費發票。
甲方開工前全部支付買土費。當工程完成一半時甲方支付一定數量的運費。
第六條 運輸質量和安全
乙方必須按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務。
乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全。如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方負責。
第七條 燃油供應
乙方運輸車輛所需燃油費由乙方承擔。
第八條 運輸管理
1、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。運輸過程中，運輸車輛不得對周邊造成揚塵污染、路面污染和噪聲污染。
2、乙方應當按時、保質、保量完成各項運輸任務。
3、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責，費用自理。
4、乙方運輸車輛的運輸作業時間由甲方統一安排，建立按時作業制度，不得遲到、早退。因車輛檢修或其他特殊原因確需暫停運輸作業的，應提前一日向甲方提出書面申請，經甲方批準后方可暫停運輸作業。
第九條 爭議的解決
本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向甲方住所地人民法院提訟，通過法定程序解決。
第十條 其他約定
1、本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。
2、本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。
托運方（簽字）： 承運方（簽字）：
土方合同范文4
土方工程運輸合同范文閱讀
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程承包范圍：
3、工程地點
4、開工日期：年 月 日，具體以甲方進場通知書為準。
第二條：工程量
暫定為 萬立方米，以實際完成工作量為準。
第三條：單運距離及單價
1、運輸距離：倒泥口在7.5~8公里以內，單價為7. 5元/m3(本單價全部為不含倒土費、稅費以及挖土，裝車和平整場地費)。
如超出運輸距離的甲方另外補償，具體單價另行協商。
2、土方方量計算以車上方計算。
第四條：工程的具體驗收方法
1、采用簽名收卡片記錄作為工程量的結算依據，但驗收卡片必須與記錄相吻合，車載量不足以簽名驗收卡記錄為依據。
如果手工記錄數不符時，無法查明原因的，以記錄數少的為計算數。
2、乙方所有進場車輛，車輛容積必須經甲方量方人員認可為依據，車輛丈量后到財務結算組申請記錄卡，乙方持記錄卡先在工地泥頭處裝泥，完成后由甲方土方管理人員核定車載量，在驗收卡上簽名，由甲方按指定地方卸泥，卸泥司機將驗收卡交由甲方管理人員確認，所有運泥車必須服從現場管理人員的指揮，否則不予簽名。
沒有上、下方管理人員簽名記錄卡的運泥車不予作為驗收依據。
第五條：工程款支付方式
1、本工程結算方式是三天一結，甲方按乙方實際完成工程量結算，按100%支付工程款。
2、甲方提供乙方車隊首次進場的油費，此款在第一次結算工程款時予以扣除。
第六條：雙方責任
1、甲方責任：
(1)甲方負責辦理好業主方的所有開工前手續，保證乙方能準時進場施工。
(2)負責道路、城管、交警及因超限所產生的一切費用，保證乙方能順利運輸。
否則，造成的誤工由甲方承擔，按每日每臺1000元計算補償乙方。
如是乙方車輛證照不齊全所產生的責任、費用與甲方無關。
(3)負責乙方司機、管理人員的住房費用(水電費由乙方負責)和停車場地(含停車費)，協調好取土場和倒土場的各種關系和費用并保證取土場和倒土場供乙方使用，使乙方能順利按時按量施工。
(4)負責按時支付乙方的工程款，使乙方不停工、待工。
(5)負責安排并處理好取土場地的裝車機械和倒土場平整場地的機械，保證不因此影響乙方的運輸。
否則，按誤工每天賠償乙方每臺車1000元人民幣。
(6)負責按每臺車補償入場費1000元人民幣，在甲方第一次結賬時扣除。
( 7 ) 乙方車輛運轉正常,但因甲方原因24小時內每輛車平均拉土車數不夠12車的,每少拉一車甲方賠償乙方損失100元,反之,乙方賠償甲方100元.
( 8 ) 在乙方不違反本合同的情況下,甲方至少使用乙方車輛一個月以上,否則按5000元每輛車賠償乙方來回損失費,反之,乙方同樣承擔對等的賠償責任.
( 9 ) 在乙方車輛不違反本合同并能夠滿足甲方施工要求的情況下,甲方不得再安排其他車輛進場施工，否則甲方賠償乙方損失30萬元,反之,甲方可以安排其他車輛進場,乙方不得有異議.
2、乙方責任：
(1)合同簽訂后，乙方必須在規定時間內按甲方的工程要求組織好車輛進場，要求第一批車輛不少于20臺(在七天內進場完畢。
),每臺車容積在25m3以上的前單后雙車輛.。
否則，甲方可以取消本合同，由乙方賠償甲方誤工損失30萬元。
(2)乙方組織的車輛必須是證照齊全，如因證照不齊全被相關行政主管部門罰款，由乙方自己承擔，與甲方無關。
(3)如乙方車隊在道路行駛中，所發生的交通事故，由乙方負責全部經濟責任及法律責任，與甲方無關。
(4)乙方車隊進場后不到一周無故退場的，甲方不予結算前三天運費。
(5)在工程未結束時或甲方違反本合同的情況下，乙方車輛未經甲方同意不得隨意調出工地，如乙方單方把車輛調出工地的，按每臺每天1000元人民幣補償甲方損失。
(6)負責配備好管理人員和后勤服務人員，必須確保每天24小時施工，不能無故停工。
如有發現按每臺每天1000元人民幣補償甲方損失。
(7)負責車輛及人員的安全，做到安全施工，文明施工，如出現安全事故，由乙方負責全部經濟責任及法律責任，與甲方無關。
第七條：違約責任
1、如因甲方原因造成乙方車隊不能正常施工、 停工、待工連續達三天或者月累計達5天以上，從超出之日起甲方應賠償乙方誤工費，每臺每天1000元，人員每人每天50元生活費，直至工程正常為止(除人不可抗力的自然災害除外)。
2、乙方不按時上車，導致甲方工程不能按時完成或乙方無故停工，甲方有權責令乙方賠償甲方損失，超期按每天每臺1000元賠償給甲方，并視其情節有權清退乙方出場。
3、甲、乙雙方未經另一方認可不能將本合同取消，如有一方違約將賠償另一方的全部損失。
第八條、其它：
(1)雙方要互相配合，做好解決協調工作，雙方要派專人負責現場管理工作。
(2)雙方要嚴格遵守執行本合同各條款，各方不得違約。
否則，由違約方負責賠償遵守方的一切經濟損失和承擔法律責任，并賠償違約金50萬元。
(3)施工期間，如雙方如有爭議，經協商無法解決的，任何一方可提起訴訟，其費用由違約方負責。
(4)未盡事宜，雙方協商補充完善，與本合同具有同等法律效力。
(5)本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字后生效
(6)本合同工程完工價款結清，本合同自然終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方運輸合同模板協議書
甲方：
身份證：
(以下簡稱甲方)
乙方：
身份證：
(車隊以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商達成如下協議：
一、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。乙方負責運輸。
二、運輸地：
三、要求乙方車輛：______部 (解放、東風王平頭、斯太爾);車箱長_____米、車箱寬_____米、車箱高_____米。
四、運距：
五、運費：
六、結算方式：按車次結算，24小時結算一次(以現金方式結算)。
七、此協議雙方認同，在約定時間內于年?月?日乙方將施工車輛安排到現場。
八、甲方負責聯系住宿地方，乙方車隊自己交房租。
九、甲方安排乙方工程項目收取合理的管理費：工程總費用的_____ %。
十、違約罰金：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車_____元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金_____元/天。
十一、此協議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
土方運輸合同范本參考
甲方：
身份證：
(以下簡稱甲方)
乙方：
身份證：
(車隊以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商達成如下協議：
一、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。乙方負責運輸。
二、運輸地：
三、要求乙方車輛：______部 (解放、東風王平頭、斯太爾);車箱長_____米、車箱寬_____米、車箱高_____米。
四、運距：
五、運費：
六、結算方式：按車次結算，24小時結算一次(以現金方式結算)。
七、此協議雙方認同，在約定時間內于年月日乙方將施工車輛安排到現場。
八、甲方負責聯系住宿地方，乙方車隊自己交房租。
九、甲方安排乙方工程項目收取合理的管理費：工程總費用的_____ %。
十、違約罰金：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車_____元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金_____元/天。
十一、此協議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。
土方合同范文5
土方運輸施工合同書閱讀
甲方：
乙方：
經甲乙雙方商定，甲方愿將 甘肅酒泉駝馬灘煤田的開采和土方剝離 運輸工程的施工任務交給乙方。為了明確雙方權、責，確保工程的進度與質量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上，依據《建筑法》、《合同法》及相關法律、法規的規定，經雙方協商同意，特簽訂如下協議，共同遵守：
一、工程名稱： 甘肅酒泉駝馬灘煤田
二、 工程地點： 甘肅省酒泉市肅北縣馬鬃山鎮
三、土方方量(暫定)：
四、 工程價款及運距：
本協議價款采用 固定稅后價格 方式，運距在 公里內每立方 元，超出100米，每立方增加人民幣0.10元，即運距每超出 公里，增加價人民幣 元/m3;挖深10米以下，10米—20米每立方增加2元， 米— 米每立方增加 元;
五、 付款方式：
本工程采用 按天結算 付款的方式，每 天結算一次;結算款按照甲乙雙方核準方量日 內甲方支付乙方工程量總價款的85%，但是在第二次付款時必須結清第一次余留的15%，以此類推。
六、工期：
開工時間： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日;總工作天數 天。
七、 工程量的確認
乙方在每月的 日、 日、 日、 日、 日前向甲方以書面形式提交實際完成的工程量，甲方必須在合同規定的期限內對乙方所上報的工程量予以簽認。
八、 雙方的權利和義務
1、 甲方
1) 甲方負責為乙方提供施工所需的各項施工文件以及地質報告、圖紙等相關資料，確保乙方進場后能順利施工;
2) 甲方負責提供乙方的生活住所，保證施工中所需燃料的供應，燃油價格為市場價格即每升 元，以及路面的平整，確保乙方每天順利施工;甲方必須按照合同約定如期全額支付工程價款，不得以任何借口和理由推遲支付時間; 甲方必須在乙方提交工程量理由推遲簽認工程量的時間;
3) 甲方負責協調各方的關系，確保乙方的順利施工;
4) 在乙方不能按照合同要求進駐施工現場的，甲方有權與乙方解除合同;
5) 甲方必須保證乙方的正常施工每月在25天以上;
2、 乙方
1) 乙方在合同簽訂后 日施工車輛進駐施工現場，并及時組織施工，按甲方指定的地點堆放運輸物;
2) 認真執行《國家安全生產法》，遵守有關安全管理規定，落實各級安全責任制，完善安全保障體系及安全施工措施，消除事故隱患;
3) 接受甲方對施工現場進行的安全與文明施工檢查，對甲方檢查提出的問題及時進行整改;
十、違約責任
1、因甲方原因，乙方不能進場或者進場后不能施工，超過 日，甲方每天支付乙方賠償金 元/天，乙方有權解除合同;
2、因甲方不能按合同約定支付工程價款，超過 日，乙方有權停工，因停工給乙方造成的損失，甲方按照乙方每日的實際工程量的60%支付賠償違約金;
3、因乙方無故停工或怠工而拖延工期，超過 日，支付甲方違約金 元/天，甲方有權解除合同;
十一、其他
1、如遇不可抗力，工期順延，所造成的損失自行承擔;
2、施工期間乙方所耗燃料，結算時甲方按照合同價格自行扣除;
3、甲方指定 為工地現場負責人， 為替補負責人;乙方指定 為工地現場負責人， 為替補負責人如需更換提前一周以書面形式通知對方;
4其他事宜雙方另行協商，如發生爭議雙方協商解決，如協商不成，可向當地區域仲裁委員會申請仲裁，或向合同簽訂地的人民法院起訴。
十二、附則
1、本協議自甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，工程價款結算完畢后終止;
2、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，法律效力等同;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土石方承包運輸合同模板
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中國人民共和國合同法>及相關法律、法規的規定，為明確甲方發包，乙方承包過程中的權利、義務和責任，雙方本著自愿、互惠互利的原則，經友好協商，達成共識并簽訂以下條款：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、取土地點：
3、承包方量：
二、承包內容
1、車輛安排：本工程約定于年日正式開工，清運車輛為：自卸單翹工程車，第一批車輛不能少于 臺。于開工前必須進場，根據工作面需要增加運輸車輛，甲方需提前通知乙方。
2、承包單價及運輸里程：運輸單價單運為：元/噸人民幣(不含挖機裝車費用);運輸全程公里數為 公里，如運輸里程超 公里，每公里每噸增加運費元人民幣，以此類推(以上報價均不含爆破、不含稅票，若需稅票，甲方負責稅款)。
3、土石方計量方式：按每部車輛實際裝載過磅噸數計算。
4、結算方式：銅管定第一個月，甲方必須當天對賬結算，并于第2天中午12點之前將運費進行結算付清款項由甲方轉入乙方指定賬戶。合同簽定起第二個月起運費按月結算。每月15號前結算上月運費。如甲方違約，乙方可以立即停止運輸，所產生的后果由甲方承擔并負責經濟賠償。
5、乙方指定以下銀行賬戶作為乙方收取甲方運費的唯一有效的銀行賬戶：
戶名：
帳號：
開戶行：
三、運輸質量
1、乙方必須按甲方所需的車輛數及時調度。乙方應派專人每日向甲方交付票據，計入乙方日常運輸臺賬，由甲乙雙方指定經辦人員共同簽字確認。作為日后運費結算的基準和依據。并協商工作事宜。合同雙方均不得采用虛假記錄、或其他方式在運輸數量上弄虛作假。如甲方弄虛作假，必須按虛假部分運輸車輛數量的運費的十倍計算，作為違約金賠償乙方;如乙方弄虛作假，除虛假部分的運輸車輛不得作為運費的計算依據外，還必須按虛假部分運輸車輛數量的運費的十倍計算，作為違約金賠償甲方。
2、乙方運輸車輛應按甲方的要求，在指定時間內進入施工現場，開展運輸作業，根據工作面增加車輛由甲方決定并提前通知，乙方應予以最大配合。
3、乙方必須按甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成，運輸、卸車等任務，不負責卸土后場地平整。
4、乙方建立按時作業制度，不得遲到、早退、因車輛維修或其他特殊原因方可暫停運輸作業。
四、甲方責任：
1、甲方提供土區給乙方土石方量，及提供施工場地的照明設備，甲方必須配備足夠的挖掘機給予乙方及時裝車，甲方必須配備足夠的爆破設備及破碎設備，以保證充足的土石方量供乙方及時裝車。
2、甲方處理好轄區內政府部門以及周邊群眾之間的關系，并負責環保、城管(城建)、派出所、運管、交警、路政等部門的理順關系，并保證乙方運輸車輛在運輸期間的道路通及順利運行，如相關執法部門查扣乙方運輸車輛，所有扣分，扣證、車輛割斗及罰款費用一切由平方負責處理和支付(在乙方車輛手續齊全的前提下)。如遇至當地村民的干擾及相關執法部門查扣車輛，所造成乙方機械與車輛停工24小時(含24小時)以上的，自停工之日起由甲方賠償給乙方每臺車(含挖機)每天 元人民幣作為誤工費。
3、除惡劣天氣或不可抗拒的自然因素影響作業及車輛維修外，必須確保乙方車輛正常運輸，施工作業時間為：早上 點至晚上 點，由于甲方原因造成乙方機械與車輛停工，甲方負責賠償乙方每臺車(含挖機) 元/天作為誤工費。
4、甲方負責處理道路修復、清理路面撒漏泥土等問題。由甲方辦理手續問題造成乙方車輛割斗的費用和損失由甲方承擔全部責任。
5、甲方有權對乙方人員的安全和技術檢查，有權糾正、制止、處理現場各種違章作業和不安全行為，對乙方違反公司制度、方位安全操作規程的行為進行教育，并按規定處理。
土石方運輸合同格式
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》法律法規規定，為明確雙方在承包運輸過程中承擔的權利、義務和責任，確保運輸順利完成。雙方在自愿、平等、互利的原則下，經甲、乙雙方協商達成共識，并同意簽訂如下合同：
第一條：工程內容
運輸土石方，甲方將根據工程項目所確定的地點、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。
第二條：工程承包運輸時間價款及付款方式
1、工程時間為一年，即 年 月 日到 年 月 日。
2、單價以本工程單趟運距為 1500米以內，按每立方3元人民幣計，(此為完稅價)。
3、每次結算以計量驗收單為準，路程以雙方共同核實實際路程為準。
4、付款方式：日清月結。
第三條：燃油費用
甲方負責提供充足的燃油，乙方結算燃油的費用，甲方提供的燃油不得高于市場價格。(燃油必須符合車輛出廠要求及工作環境的要求)。
第四條：甲方的權利與義務
1、甲方負責工程爆破。
2、甲方統一管理、調度和指揮。
3、甲方無條件負責乙方司機的住房問題。
4、甲方在每月前給乙方制訂當月的土方量。
第五條：乙方的權利與義務
1、乙方應當按時、保質、保量完成土石方運輸任務。
2、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮。
3、違章開車等，造成大小事故由乙方負全部責任。
第六條：其他責任
1、乙方車輛進場后，甲方必須在當天安排開工，如拖延工期，挖機甲方按1800元/天賠償、汽車按300元/天賠償乙方損失。(每月雙方可有3天的停工日)
2、甲方在正常工作中不得隨意停產，因甲方原因造成乙方誤工，乙方不屬違約并且甲方應按1800元/天標準補償乙方的損失。
3、在工程作業中，甲方爆破造成人員傷亡的，乙方概不承擔任何責任。
4、甲方確保完成爆破任務，不得影響每臺挖機每天1500立方的工作量。
5、乙方可根據甲方工程量的要求增加車輛。
6、甲方應按照本合同的第二條約定及時支付乙方運費，如未能按時支付運輸款，乙方有權利停工，造成的誤工，由甲方承擔一切后果與責任。
7、乙方車輛在進入甲方工作區域內，甲方先付乙方托用費8000元整。
8、甲方必須保證乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必須無償支付乙方的托運費，并承擔一定的補償費(補償費由雙方協商擬定)。
9、在正常工作中，車輛出現需維修問題，費用由乙方自理。在維修期間，延誤甲方工程不得算乙方違約。
10、甲方制訂的工作量每月不得小于18萬方、不得大于24萬方，如增加或減少工作量，甲乙雙方必須提前一月協商解決。乙方如不能完成甲方制訂的工作量，甲方有權不付乙方當月的工程款。
第七條：其他約定
1、 本合同生效后，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。
2、 本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向當地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。
3、 本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。
4、 本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
土方合同范文6
??
??承運方（乙方）：
??
??合同雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上，就某某高速公路建設工程項目某某標段土方運輸作業事宜，達成如下協議：
??
??第一條 運輸任務
??
??由乙方負責某某高速公路建設工程項目某某標段土方運輸作業任務，乙方承擔的運輸量按合同履行過程中的實際運輸數量計算。
??
??甲方將根據工程項目所確定的作業時間、作業地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。
??
??第二條 合同期限
??
??自 年 月 日起至 年 月 日止。
??
??第三條 運輸起止地
??
??起始地： 。到達地： 。
??
??第四條 運輸車輛
??
??乙方提供自卸式工程運輸車輛： 輛，車輛牌號： ，行駛證號： ，載重量： 噸。車輛需配備防塵、防拋灑裝置。
??
??第五條 運費結算
??
??運費按 元/噸*公里計算。
??
??因本合同土方運輸所產生的稅、費，由乙方承擔。甲方支付的運費，乙方應出具運輸費發票。
??
??按月結算。于每月五日前對上一月運費進行結算支付。
??
??第六條 運輸質量和安全
??
??乙方必須按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務。
??
??乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全。如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方負責。
??
??第七條 燃油供應
??
??乙方運輸車輛所需燃油按照國家定價由甲方提供，燃油費由乙方承擔，由甲方從乙方運費中扣留支付。
??
??第八條 合同保證金
??
??為保證本合同的順利履行，乙方應于本合同生效后三個工作日內，向甲方交納保證金 萬元人民幣（￥： 元）。上述保證金收取后由甲方出具保證金收據。
??
??合同期限屆滿后，上述保證金由甲方予以返還（從中應予扣留支付的違約金和其他費用除外）。
??
??第九條 運輸管理
??
??1、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。運輸過程中，運輸車輛不得對周邊造成揚塵污染、路面污染和噪聲污染。
??
??2、乙方應當按時、保質、保量完成各項運輸任務。
??
??3、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責，費用自理。
??
??4、乙方運輸的土方在經過甲方指定地磅的計量后，計入乙方日常運輸臺賬。日常運輸臺賬由甲、乙雙方指定經辦人員共同簽字確認。上述臺賬的運輸數量和運輸里程記錄為甲、乙雙方日后運費結算的基準和依據。
??
??5、乙方運輸車輛的運輸作業時間由甲方統一安排，建立按時作業制度，不得遲到、早退。因車輛檢修或其他特殊原因確需暫停運輸作業的，應提前一日向甲方提出書面申請，經甲方批準后方可暫停運輸作業。
??
??第十條 違約責任
